VDI Verlag eLibrary

Das Türenbuch.

Rüdiger Müller

2017

Treffer in den folgenden Teilen:

„… durch die Bestimmungen der §§ 1 bis 18 VOB/B sowie zum Teil auch durch Bestimmungen der VOB/C ersetzt …” „… Technik/Verkauf/Montage – zu tun hat, das VOB-Taschenbuch in aktueller Ausführung anzuschaffen (Kosten ca. 50,– Euro …” „… , §§ 631 ff. BGB). Zumindest für größere Bauleistungen ist zudem der Bauvertrag nach der VOB/B gängige …”

7 Planung S. 91-96

„… Beschichtungen für alle im Türenbau eingesetzten Werkstoffe die VOB/C gemäß DIN 18363:2012-09 »Maler- und …” „… Lackiererarbeiten« zu beachten. Die Beachtung der VOB/C ist bei der Beschichtung von Metallen in DIN 18360:2012-09 …” „… notwendig. 7.1 Leistungsverzeichnis ( Ausschreibung) Nach VOB Teil A »Allgemeine Bestimmungen für die …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 23.3.2 VOB-Bauvertrag …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 23.4.1 Tatsächliche förmliche Abnahme, § 640 BGB, § 12 Nr. 1 VOB/B …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 23.4.2 Fiktive Abnahme § 12 Nr. 5 VOB/B …”

21 Typische Schäden an Türen S. 351-360

„… / nicht vorhanden Laut VOB/B gemäß DIN 1961:2012-09 ist die Schaffung der notwendigen Höhenfestpunkte …” „… Sache des Auftraggebers. Fehlen diese, hat laut VOB/C gemäß DIN 18355:2012-09 der Auftragnehmer …” „… Luftfeuchte und Temperatur)? Holz und Holzwerkstoffe ⇒ Der Auftragnehmer hat laut VOB/C gemäß DIN …”

24 Anhang S. 375-

„… Uhr, unter www.bestofsteel.de/ architekten/stahlzargen/2-schalige-zargen Diehr, Uwe: VOB/B 2012 …” „… Verwendungsbereich 298, 299 Verwendungsstelle 286 Vibrieren des Blendrahmens 98 Videoaufnahme 276 VOB-Taschenbuch 368 …” „… Fassadenhersteller e. V. VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen (alte Bezeichnung) VOB Vergabe- und …”

22 Reklamationen S. 361-366

„… . B. in DIN 68706, VOB/C gemäß DIN 18355:2012-09. Bezüglich der Oberflächengestaltung und der …” „… Vergabe von Bauleistungen« (VOB Teil A, Ausgabe Dezember 2012. § 7 Abs. 1) die Verpflichtung, die …” „… feststellen (vgl. VOB und BGB) ist es in erster Linie wichtig, fristgerecht Beschwerde durch schriftliche …”

9 Beschläge S. 123-164

„… 9 123 Des Weiteren zeigt die Abbildung 9.2 die Verweise der VOB/C gemäß DIN 18357:2012-09 …” „… , nach welcher sich der Abb. 9.2 Verweise der VOB/C gemäß DIN 18357:2012-09 »Beschlagarbeiten« [Quelle …” „… : Aus VOB/C gemäß DIN 18357:2012-09, durch Autor verändert] DIN-links 1) Auch Bandseite …”

10 Dichtungen S. 165-180

„… Dichtung nicht kostenlos entfernen und wieder einsetzten, da auch dieser Aufwand gemäß VOB DIN …” „… 18355:2012-09 »VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C« als besondere Leistung auszuweisen …” „… , dass Dichtungen leicht austauschbar sein müssen. Hinweis: Laut VOB DIN 18363:2012-09 »VOB Vergabe- und …”

19 Wartung und Pflege S. 335-340

„… VOB Teil B (Ausgabe 2012) DIN 1961 § 13 Gewährleistung, bedeutet Gewährleistung die Übernahme der …” „… seiner Leistung während der Dauer der Gewährleistung (4 Jahre nach VOB, 5 Jahre nach BGB) verpflichtet …”

4 Maße und Toleranzen S. 47-60

„… keine größeren Dornmaße zulässt (Schlosskastentiefe!). Nach VOB/C gemäß DIN 18360:2012-09 …” „… ) angegeben. Interessant ist, dass in VOB gemäß DIN 18360 »Metallbauarbeiten« bei Türen ohne Anschlag die …”

5 Holzschutz S. 61-76

„… Bauteile aus Holz muss (gemäß VOB DIN 18355:2012-09) Abb. 5.5 Klima und Holzfeuchtigkeit in Deutschland …” „… Wesentlichen sind folgende Richtlinien und Normen zu beachten: VOB Teil C – DIN 18363 Vorschriften der …”

15 Feuer- und Rauchschutz S. 281-304

„… vollständig ist und ggf. Bedenken anmelden (Hinweispflicht nach VOB). 15.1.3 Verwendbarkeitsnachweis von …” „… anmelden (Hinweispflicht nach VOB). 15.2.3 Verwendbarkeit von Rauchschutztüren Rauchschutztüren nach DIN …”

6 Anforderungen S. 77-90

„… Ausschreibung klar und unmissverständlich festgelegt werden. Zwar wäre dies, da laut VOB gefordert, eine …”

13 Schallschutz S. 237-250

„… der nach VOB DIN 18355 geforderten vollständigen Hinterfütterung (Dämmung) der Baufuge zwischen …”

18 Montage S. 321-334

„… Montage nach dem Meterriss zu erfolgen. Nach DIN 1961:2012-09 »VOB Vergabeund Vertragsordnung für …”

doi.org/10.51202/9783816798064

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Das Türenbuch.

Rüdiger Müller, Peter Mayer

2022

Treffer in den folgenden Teilen:

23 VOB und BGB S. 371-378

„… beim VOB-VertragZu berücksichtigen ist, dass der Auftragnehmer mit dem Abschluss eines VOB-Bauvertrages …” „… , Montage – zu tun hat, das jeweils aktu-elle VOB-Taschenbuch zum Nachschlagen bereit zu haben. Da sich von …” „… gegeben werden. 23.1 Die Verdinungsordnung für Bauleistungen (VOB)Die VOB setzt sich aus drei Teilen …”

7 Planung S. 91-96

„… im Türenbau eingesetzten Werkstoffe die VOB/C gemäß DIN 18363: 2019-09 »Maler- und Lackiererarbeiten …” „… « zu beachten.Die Beachtung der VOB/C ist bei der Beschichtung von Metallen in DIN 18360:2019-09 …” „… notwendig.7.1 Leistungsverzeichnis ( Ausschreibung)Nach VOB Teil A »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37223.3.2 VOB-Bauvertrag …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3753.4.1 Tatsächliche förmliche Abnahme, § 640 BGB, § 12 Nr. 1 VOB/B …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37523.4.2 Fiktive Abnahme § 12 Nr. 5 VOB/B …”

24 Anhang S. 379-400

„… , unter www.bestofsteel.de/architekten/stahlzargen/2-schalige-zargenDiehr, Uwe: VOB/B 2012 – Kommentar für …” „… Videoaufnahme 281VOB-Taschenbuch 373Vollflächentür 121Vollholz 25, 366Vollpanik-Ausführung 154, 161 …” „… VornormVdS VdS Schadenverhütung GmbHVFF Verband der Fenster- und Fassadenherstel-ler e. V.VOB …”

21 Typische Schäden an Türen S. 355-364

„… Kontrollen/Bermerkungen/BeurteilungssystemeNotwendige Höhenfestpunkte »Meterriss« nicht sichtbar/nicht vorhandenLaut VOB/B gemäß DIN 1961 ist die …” „… Schaffung der notwendigen Höhen festpunkte Sache des Auftraggebers. Fehlen diese, hat laut VOB/C gemäß DIN …” „… VOB/C gemäß DIN 18355 bei ungeeigneten klimatischen Bedingungen (schriftlich) Bedenken anzumelden. Gemäß …”

22 Reklamationen S. 365-370

„… verbal eine allgemeine Aussage zu finden, so z. B. in DIN 68706, VOB/C ge-mäß DIN 18355. Bezüglich der …” „… DIN 1960 »Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen« (VOB Teil A, Ausgabe Dezember …” „… feststellen (vgl. VOB und BGB) ist es in erster Linie wichtig, fristgerecht Beschwerde durch schriftliche …”

9 Beschläge S. 123-166

„… 9123Des Weiteren zeigt die Abbildung 9.2 die Verweise der VOB/C gemäß DIN 18357:2019-09 »Allgemeine …” „… analoger Festlegung.Abb. 9.2 Verweise der VOB/C gemäß DIN 18357:2019-09 »Beschlagarbeiten« [Quelle: Aus …” „… VOB/C gemäß DIN 18357:2019-09, durch Autor verändert]DIN-links1) Auch Bandseite, Überschlagsseite und …”

19 Wartung und Pflege S. 337-342

„… Oberflächenfehlern/ -schäden im Außenbereich ggf. Renovierungsbeschichtun-gen.19.1.3 GewährleistungNach VOB Teil B …” „… nicht für die Instandhaltung seiner Leis-tung während der Dauer der Gewährleistung (4 Jahre nach VOB, 5 …”

10 Dichtungen S. 167-182

„… Dichtung nicht kostenlos entfernen und wieder einsetzen, da auch dieser Aufwand gemäß VOB DIN 18355:2019-09 …” „… »VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C« als besondere Leistung auszuweisen ist …” „… , dass Dichtungen leicht austauschbar sein müs-sen.Hinweis: Laut VOB DIN 18363:2019-09 »VOB Verga-be- und …”

4 Maße und Toleranzen S. 47-60

„… größeren Dornmaße zulässt (Schlosskastentie-fe!). Nach VOB/C gemäß DIN 18360:2012-09 »Metall-bauarbeiten …” „… ) angegeben. Interessant ist, dass in VOB gemäß DIN 18360 »Metallbauarbeiten« bei Türen ohne Anschlag die …”

5 Holzschutz S. 61-76

„… (gemäß VOB DIN 18355:2019-09) Abb. 5.5 Klima und Holzfeuchtigkeit in Deutschland [Quel-le …” „… Richtlinien und Nor-men zu beachten: VOB Teil C – DIN 18363 Vorschriften der Beschichtungshersteller …”

15 Feuer- und Rauchschutz S. 285-308

„… ggf. Bedenken anmelden (Hinweis-pflicht nach VOB).15.1.3 Verwendbarkeitsnachweis von …” „… Rauchschutztüren voll ständig ist und ggf. Bedenken anmelden (Hinweis-pflicht nach VOB).15.2.3 Verwendbarkeit von …”

6 Anforderungen S. 77-90

„… wäre dies, da laut VOB gefordert, eine Selbstverständ-lichkeit, aber die Praxis zeigt gerade das …”

13 Schallschutz S. 241-254

„… Wohnungsabschlusstüren mit Holzfutter von der nach VOB DIN 18355 geforderten vollständigen Hinterfütterung (Dämmung) der …”

18 Montage S. 323-336

„… erfolgen. Nach DIN 1961:2012-09 »VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B: Allgemeine …”

doi.org/10.51202/9783738805437

Kein Zugriff

Markieren für den Zitationsdownload

VOB/B - Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen.

Rolf Theißen, Susanne Faisst

2017

Treffer in den folgenden Teilen:

2 VOB/B-Text S. 21-36

„… 21 2 VOB/B-Text Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine …” „… Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) – Ausgabe 2016 – § 1 Art und Umfang der Leistung …” „… des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C …”

1 Aufbau und Inhalt der VOB/B – Ein Überblick S. 11-20

„… 11 1 Aufbau und Inhalt der VOB/B – Ein Überblick 1.1 Allgemeines Die VOB/B regelt die …” „… ). Die standardi sierten Vertragsbedingungen der VOB/B bauen auf dem Werkvertragsrecht des BGB auf. Die …” „… Spe zifika der Baupraxis machen es allerdings erforderlich, dass die VOB/B von den Regelungen des …”

Anhang 2 Die wichtigsten Fristvorschriften der VOB/B S. 262-263

„… 262 Anhang 2 Die wichtigsten Fristvorschriften der VOB/B Stichwort Vorgang Fristen VOB/B Abhilfe …” „… Schlussrechnung § 16 Abs. 3 Nr. 1 263 Anhang 2 Stichwort Vorgang Fristen VOB/B Schluss rechnung Einwand …”

Anhang 1 Nach Paragrafen geordnetes Verzeichnis der Musterformulare S. 257-261

„… 257 Anhang 1 Nach Paragrafen geordnetes Verzeichnis der Musterformulare 1 Vorschriften der VOB/B …” „… Vorschriften der VOB/B Musterformulare § 2 Abs. 3 Nr. 2 • 7.1 Preisanpassungsverlangen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 …” „… VOB/B (bei Mengenüberschreitung von mehr als 10 %) § 2 Abs. 3 Nr. 3 • 7.2 Preisanpassungsverlangen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… Rolf Theißen VOB/B – BAUVERTRAGSABWICKLUNG anhand von Musterformularen mit 80 Musterformularen 3 …” „… ., überarbeitete Auflage Rolf Theißen VOB/B – BAUVERTRAGSABWICKLUNG anhand von Musterformularen mit 80 …” „… Musterformularen Ein Handbuch für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber Mit neuer VOB/B 3., überarbeitete …”

4 Musterformulare mit Praxishinweisen und Ablaufschemata S. 43-256

„… Bestimmungen der VOB/B. Folgende Besonderheiten werden vereinbart: Die Aufnahme eines …” „… öffentlichen Hand ist § 9 c VOB/A zu beachten!). Damit der Sicher heitseinbehalt wirksam vereinbart ist, muss …” „… VOB/B verbleiben. Gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B ist die Sicherheit (in der Regel der …”

3 Allgemeine Hinweise zu den Musterformularen S. 37-42

„… vorbereiten. Die VOB/B beschränkt sich hierbei in § 3 Abs. 4 und 5 VOB/B auf lediglich zwei Maß nahmebündel …” „… Vorbereitende Maßnahmen 3.2 Auskunftsverlangen des Auftraggebers während der Bauausführung Die in der VOB/B …” „… jedoch erkennbar Schaden, so greift das Anordnungsrecht des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B …”

Sachregister S. 264-BC

„… , 35 Verwertungsbefugnis 198–199, 259 Verzug 13, 24, 63, 111, 115, 128, 139, 202 VOB/C 50, 54 …” „… zu einer kniffligen Angelegenheit. Der Schwerpunkt des Buches liegt deshalb auf der VOB/C und der …” „… & Partner, 2012, 236 Seiten, Tab., Musterverträge, Kartoniert ISBN 978-3-8167-8718-1 Rolf Theißen VOB/B …”

doi.org/10.51202/9783816798934

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

VOB/B - Basiswissen für Baufachleute.

Katrin Rohr-Suchalla

2012

Treffer in den folgenden Teilen:

Teil VIII Gewährleistung nach der VOB/B S. 89-114

„… 44, 76, Ingenstau/Korbion, VOB/B-Kommentar, 16. Auflage, § 4 Abs. 2 VOB/B Rn. 48). Eine schriftliche …” „… und § 2 Abs. 1 VOB/B benannten technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) stellen lediglich einen …” „… 89 Teil VIII Gewährleistung nach der VOB/B 1 Einführung Die VOB/B unterscheidet zwischen Ansprüchen …”

Teil VII Haftung gemäß § 10 VOB/B S. 85-88

„… 85 Teil VII Haftung gemäß § 10 VOB/B 1 Allgemeines § 10 Abs. 1 VOB/B regelt die Haftung der …” „… Bauvertragsparteien untereinander. Demgegenüber betrifft § 10 Abs. 2–6 VOB/B den Haftungsausgleich im Innenverhältnis …” „… Haftungsverteilung zwischen beiden Bauvertragsparteien (Auftraggeber/Auftragnehmer). 2 § 10 Abs. 1 VOB/B § 10 Abs. 1 …”

Teil I Die VOB/B im Volltext S. 11-26

„… 11Teil I Die VOB/B im Volltext Teil I Die VOB/B im Volltext Vergabe- und Vertragsordnung für …” „… Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). (2) Bei Widersprüchen im Vertrag …” „… neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 12 Teil I Die VOB/B im …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… Katrin Rohr-Suchalla VOB/B asiswissen für aufachleute 2., überarbeitete und aktualisierte Aufl age …” „… Katrin Rohr-Suchalla VOB/B – Basiswissen für Baufachleute Katrin Rohr-Suchalla VOB/B – Basiswissen für …” „… .................................................................................................... 10 Teil I Die VOB/B im Volltext …”

Teil X Der gestörte Bauablauf S. 137-158

„… so genannten Behinderungen (§ 6 VOB/B) sehr schwierig darzustellen. Auch bei einer Vielzahl von …” „… VOB/B n Leistungsänderungen gem. § 2 Abs. 5 VOB/B n Zusatzleistungen gem. § 2 Abs. 6 VOB/B n …” „… Behinderungen gem. § 6 Abs. 6 VOB/B n Verzugsansprüche gem. § 5 Abs. 4 VOB/B n Mängelansprüche vor Abnahme gem …”

Teil V Abnahme S. 73-80

„… VOB/B-Vertrag anwendbar sind (vgl. Ingenstau/Korbion, VOB/B-Kommentar, 15. Auflage, § 12 Rn. 23 VOB/B; Kniffka …” „… nachstehend dargestellt wird die rechtsgeschäftliche Abnahme, die auch in § 12 VOB/B bzw. § 640 BGB geregelt …” „… ist. Eine technische Abnahme ist beispielsweise inhaltlich in § 4 Abs. 10 VOB/B benannt. Diese hat …”

Teil II Vertragsarten S. 27-54

„… beachten, dass mit der Vereinbarung der VOB/B gem. § 1 Abs. 1 VOB/B auch die VOB/C gilt und damit die …” „… 27 Teil II Vertragsarten 1 Einführung Im Teil II dieser Kurzeinführung in die VOB/B 2012 werden …” „… die unterschiedlichen Vertragsarten dargestellt, die in der VOB/B geregelt sind. Die VOB/B geht von …”

Teil VI Gefahrübergang/Gefahrtragung S. 81-84

„… VOB/B-Vertrages gelten, normiert § 7 VOB/B zugunsten des Auftragnehmers weitere Ausnahmen von der grundsätzlichen …” „… Zusammenfassung VOB/B-Vertrag grundsätzliche Gefahrtragung bis zur Abnahme (Regel § 12 Abs. 6 VOB/B, § 7 VOB/B …” „… § 12 Abs. 6 VOB/B spätestens mit Abnahme auf den Auftraggeber über. Zu diesem Zeitpunkt trägt der …”

Teil IV Kündigung des Bauvertrages S. 63-72

„… 63 Teil IV Kündigung des Bauvertrages 1 Einführung Die VOB/B unterscheidet zwischen …” „… Kündigungsmöglichkeiten des Auftragnehmers (§ 9 VOB/B, § 6 Abs.7 VOB/B sowie § 648 a BGB, der auch für die VOB/B gilt …” „… ) und Kündigungsmöglichkeiten des Auftraggebers, die in § 8 VOB/B geregelt sind. Darüber hinaus sind …”

Teil III Allgemeine Geschäftsbedingungen im Bauvertrag S. 55-62

„… Architekten, VOB/B) (BGH, BauR 2006, 106, 107; BGH, BauR 2004, 488). Es genügt bereits die Verwendungsabsicht …” „… Unternehmen Ausnahme: individuell ausgehandelt 3 VOB/B als AGB 3.1 Verwendung von AGB gegenüber Verbrauchern …” „… Das FoSiG hebt die Privilegierung der VOB/B gegenüber sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB …”

Teil IX Vertragliche und gesetzliche Sicherheiten im Baurecht S. 115-136

„… Auftragnehmers absichern, nicht indessen etwaige Schadensersatzansprüche z. B. gem. § 6 Abs. 6 VOB/B. § 648 a …” „… . § 6 Abs. 6 VOB/B abgesichert werden. 2.2.4 Angemessene Frist Dem Auftraggeber muss eine angemessene …” „… für den Auftraggeber 3.1 Einführung Die VOB/B sieht in § 17 VOB/B grundsätzlich zwei Sicherheiten …”

Stichwortverzeichnis S. 160-

„… Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B Katrin Rohr-Suchalla 2008, 160 S., 21 Abb. und Tabellen …” „… die Autorin, welche Arten von Bauablaufstörungen es gibt, wie sie in der VOB/B behandelt …” „… . VOB/B-Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen Ein Leitfaden für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Mit …”

Quellenverzeichnis S. 159

„… GmbH. ISSN: 0941-5750 Locher, Horst; Vygen, Klaus (Hrsg.); Ingenstau, Heinz; Korbion, Hermann: VOB …” „… Ganten, Hans; Jagenburg, Walter; Motzke, Gerd (Hrsg.): Beck’scher VOB- und Vergaberechts- Kommentar, Teil …”

doi.org/10.51202/9783816787747

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Weiße Wannen - richtig beraten, richtig planen, richtig bauen.

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Berlin (Hrsg.), Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau, Stuttgart (Hrsg.)

2012

Treffer in den folgenden Teilen:

Mängelhaftung und Gewährleistung nach der VOB/B S. 71-

„… 71 Mängelhaftung und Gewährleistung nach der VOB/B 2006 IV . Haftungsbefreiung nach § 13 Abs . 3 …” „… VOB/B 1. Voraussetzungen 2. Umfang der Prüf- und Hinweispflicht V . Weiße Wannen 1. Anerkannte …” „… Abdichtungsplanung I . Mangel 1 . Mangelbegriff nach § 13 Abs . 1 VOB/B Ein Mangel ist nach der VOB/B (Fassung seit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-4

„… Dr.-Ing. Klaus R. Goldammer Mängelhaftung und Gewährleistung nach der VOB / B …”

doi.org/10.51202/9783816788546

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Der gestörte Bauablauf.

Katrin Rohr-Suchalla

2013

Treffer in den folgenden Teilen:

III Ansprüche des Auftraggebers im Fall von Störungen des Bauablaufs S. 89-120

„… VOB/B vorliegen (Beck’scher VOB/B-Kommentar, § 6 Abs. 6 Rn. 64). Dies folgt bereits aus dem eindeutigen …” „… Bereich der VOB/B gelten für den Fall nicht rechtzeitiger Erfüllung der Leistungspflichten des …” „… Auftragnehmers insbesondere folgende Regelungen: n § 5 Abs. 4 VOB/B n § 6 Abs. 6 VOB/B n § 8 Abs. 3 VOB/B n § 4 …”

II Ansprüche des Auftragnehmers bei Störungen des Bauablaufs S. 15-88

„… . 65 und 62; Beck’scher VOB/B-Kommentar, § 2 Abs. 5 Rn. 45 und 46; Heiermann/ Riedl/Rusam, VOB/B, § 2 …” „… ; Beck’scher VOB/B-Kommentar/ Motzke, § 6 Abs. 1, Rn. 82; Heiermann/Riedl/Rusam, VOB/B, § 6 Rn. 9 …” „… . Danach unterscheiden sich die einzelnen Anspruchsgrundlagen der VOB/B bzw. des BGB. Da sich aus Sicht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… VOB/B 2., überarbeitete Auflage ö Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten …” „… , Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten …” „… , Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2., überarbeitete Auflage Fraunhofer IRB Verlag Bibliografische …”

I Einleitung S. 11-14

„… ermitteln sind, sind Ansprüche auf der Basis von so genannten Behinderungen (§ 6 VOB/B) sehr schwierig …” „… der Basis des § 6 VOB/B die schwierigste Form ist, wird hier auch der Schwerpunkt auf § 6 VOB/B …” „… wiederum losgelöst ist der Bauzeitverlängerungsanspruch nach § 6 Abs. 4 VOB/B, der auch dann eingreifen …”

IV Dokumentation und Darstellung des gestörten Bauablaufs S. 121-134

„… Bauablauf unsubstantiiert wird. Eine Abrechnung auf der Basis der §§ 6 Abs. 5 bzw. 6 Abs. 7 VOB/B stellt …” „… Auftraggebers auf der Basis des § 5 Abs. 4 VOB/B, der ja Verzug voraussetzt, wird auf die vorstehenden …” „… VOB/B entsprechender Behinderungsanzeigen. Dies ist bereits der klassischste und häufigste Fehler in der …”

V Anhang S. 135-

„… 135 V V Anhang Die VOB/B im Volltext Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B …” „… Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). (2) Bei Widersprüchen im Vertrag …” „… Einheitspreis. V Die VOB/B im Volltext 136 V 2. Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des …”

doi.org/10.51202/9783816789703

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

VOB/B - Projekthandbuch für das Asset- und Gebäudemanagement.

Frank Stollhoff, Eva Reininghaus

2020

Treffer in den folgenden Teilen:

2 Vertragsbestandteile, Rangfolgeregelungen S. 21-28

„… erarbeitet und erlassen. Aktuell gilt die VOB-Gesamtausgabe 2019. Deren VOB/B-Bestimmungen entsprechen …” „… Bauleistungen Die VOB/B gilt allein für die »Ausführung von Bauleistungen«. Bauleistungen sind gem. § 1 VOB/A …” „… VOB/B – gem. § 1 Abs. 1 S. 2 VOB/B die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen (VOB/C). Des …”

10 Mängelansprüche S. 119-126

„… Vertragsbestandteil des Bauvertrags vereinbarten VOB/B sowie auf Grundlage des BGB. Die VOB/B-Mängelansprüche werden …” „… . 5 Nr. 1 VOB/B Mangelansprüche nach der Abnahme gem. § 13 Abs. 5 bis VOB/B/B Nachbesserung durch …” „… nachstehend dargestellt. Zu differenzieren ist dabei nach VOB/B-Mängelansprüchen vor Abnahme und nach …”

5 Ausführungsfristen, Baubehinderungen, Vertragsstrafen S. 63-84

„… Verbindliche Vertragsfristen § 5 Abs. 1 VOB/B differenziert zwischen verbindlichen Fristen, den Vertragsfristen …” „… und unverbindlichen Fristen. Gem. § 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B sind die in einem Bauzeitenplan enthaltenen …” „… VOB/B darstellen. 5.1.3 Zwischenfristen Für den Auftraggeber ist es regelmäßig von großer Bedeutung …”

6 Regelungen zur Bauausführung S. 85-90

„… Subunternehmerbeauftragungen seinerseits die VOB/B und die VOB/C zugrunde zu legen. Wichtig ist schließlich die Regelung des …” „… 85 6 Regelungen zur Bauausführung Die VOB/B enthält zahlreiche Regelungen zur Bauausführung, d. h …” „… Auftragnehmer getroffen und die VOB/B zum Bestandteil des Bauvertrags gemacht, sind für die Bauausführung die …”

8 Abnahme S. 101-106

„… der vertraglich vereinbarten Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 8.2 Abnahmeformen In der VOB/B …” „… ist die Abnahme in § 12 Abs. 1 bis 6 VOB/B geregelt. Unterschieden wird hier zwischen der …” „… ■ förmlichen Abnahme gem. § 12 Abs. 4 Nr. 1, 2 VOB/B und der ■ fiktiven Abnahme gem. § 12 Abs. 5 Nr. 1 bis 3 …”

11 Kündigung des Bauvertrags S. 127-136

„… beendet. Sowohl die VOB/B als auch das BGB enthalten Regelungen, die im Zusammenhang mit der Kündigung zu …” „… berücksichtigen sind. Die Kündigung eines VOB/B-Vertrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für den …” „… Auftraggeber folgt dies aus § 8 Abs. 6 VOB/B, für den Auftragnehmer aus § 9 Abs. 2 Satz 1 VOB/B. Praxishinweis …”

9 Rechnungsstellung und Zahlungen S. 107-118

„… 107 9 Rechnungsstellung und Zahlungen 9.1 Abrechnung 9.1.1 Prüfbare Abrechnung, § 14 Abs. 1 VOB/B …” „… Der Auftragnehmer hat seine Leistungen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 VOB/B prüfbar abzurechnen. Die …” „… Prüfbarkeit einer Abrechnung ist Fälligkeitsvoraussetzung. § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 VOB/B enthält ergänzend …”

4 Nachträge S. 41-62

„… Leistung ■ Preisanpassung gem. § 2 Abs. 3 VOB/B ■ Mehr- oder Mindermengen von mehr als 110 % ■ oder …” „… Leistung auf Anordnung des Auftraggebers, § 2 Abs. 5 VOB/B ■ Abweichung Leistungsist vom Leistungssoll …” „… Auftraggebers, § 2 Abs. 6 VOB/B ■ Abweichung Leistungsist vom Leistungssoll ■ Anordnung des Auftraggebers …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… Reininghaus VOB/B Projekthandbuch für das Asset- und Gebäudemanagement Frank Stollhoff | Eva Reininghaus …” „… VOB/B – Projekthandbuch für das Asset- und Gebäudemanagement Frank Stollhoff | Eva Reininghaus VOB/B …” „… sind sichere Kenntnisse des VOB/B-Bauvertragsrechts unerlässlich. Der vorliegende Praxisleitfaden zur …”

7 Sicherheitsleistungen S. 91-100

„… der Vereinbarung der VOB/B ergibt sich kein Anspruch des Auftraggebers auf eine Sicherheitsleistung …” „… des Auftragnehmers. § 17 VOB/B enthält Regelungen für Sicherheitsleistungen des Auftragnehmers …” „… Sicherheitsleistung regelt § 17 Abs. 2 VOB/B, dass Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch …”

3 Vergütung S. 29-40

„… Leistungen nicht schutzwürdig ist. In VOB/B-Verträgen werden gemäß § 2 Abs. 1 VOB/B auch die Allgemeinen …” „… Gemäß § 2 Abs. 1 VOB/B werden durch die vereinbarten Preise alle Leistungen abgegolten, die nach der …” „… Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) und damit auch die DIN 18299 ff. Vertragsgrundlage …”

1 Einleitung S. 19-20

„… VOB/B-Vertragsmanagement zu erreichen. Fehler hier führen in aller Regel zu lang anhaltenden Mangelzuständen und …” „… VOB/B-Vertragsmanagement sind daher für die Bewirtschaftung von Gewerbe- und Wohnimmobilien im gewerblichen …”

Anhang 1 S. 137-150

„… Text der VOB/B 137 Anhang 1 Text der VOB/B Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB …” „… ) – Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)5 § 1 Art und Umfang …” „… Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C …”

Anhang 2 S. 151-

„… Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden …”

doi.org/10.51202/9783738803655

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

ELIV 2017

VDI Wissensforum GmbH (Hrsg.)

Reihe: VDI-Berichte

Band 2299 2017

Treffer in den folgenden Teilen:

U. Siebel, R. Gemmerich, D. Peters, R. Milke VOBES NG – Das neue Bordnetzentwicklungssystem im Volkswagen Konzern /VOBES NG – Next generation of the Volkswagen harness development system S. 53-54

„… VOBES NG – Next Generation of the Volkswagen harness development system U. Siebel, R. Gemmerich …” „… new Volkswagen harness development system (VOBES Next Generation) will be presented. At first, the …” „… actual VOBES will be described and the motivation for the new concept will be explained. Then we project …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XV

„… / Vehicle Wiring Systems 2025 U. Siebel, R. Gemmerich, D. Peters, R. Milke VOBES NG – Das neue …” „… Bordnetzentwicklungssystem im Volkswagen Konzern VOBES NG – Next generation of the Volkswagen harness development system …”

doi.org/10.51202/9783181022993

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Schutz und Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen.

Klaus Raps, Detlef Schmidt, Katrin Rohr-Suchalla

2013

Treffer in den folgenden Teilen:

6 Mängelhaftung und Gewährleistung S. 115-170

„… , 76; Ingenstau/ Korbion, VOB/B-Kommentar, 17. Auflage, § 4 Abs. 2 VOB/B Rn. 48). Eine schriftliche …” „… im klassischen Baurecht, d. h. bei Anwendbarkeit des Werkvertragsrechts (BGB oder VOB/B), häufig …” „… , ob das BGB anwendbar ist oder aber die VOB/B (im Verhältnis zu den an der Ausführung Beteiligten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.1.1 Anwendbarkeit BGB – VOB/B …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6.1.2 Unterschiede BGB – VOB/B …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6.2 Mängelhaftung und Gewährleistung nach der VOB/B …”

Die Autoren S. 181-

„… , Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B Katrin Rohr-Suchalla 2., überarb. Aufl. 2013, 153 Seiten, 21 Abb. u …” „… Bauablaufstörungen es gibt, wie sie in der VOB/B behandelt werden und welche Ansprüche sich für Auftraggeber und …” „… -nehmer daraus ergeben. VOB/B – Basiswissen für Baufachleute Katrin Rohr-Suchalla 2., überarb. Aufl …”

Literaturverzeichnis S. 171-176

„… Anwendung. Berlin: Ernst und Sohn, 2002 [29] Biskop, D. et al.: Betonerhaltungsarbeiten. Kommentar zur VOB …” „… .); Döring, Christian (Bearb.); Leupertz, Stefan (Hrsg.): VOB Teile A und B Kommentar; 18., überarb. u. erw …”

1 Einleitung S. 9-10

„… VOB/B-Vertrag notwendig. Zudem wird die Haftungsverteilung bei mehreren Beteiligten anhand einiger typischer …”

4 Wartung und Instandhaltung S. 47-62

„… sorgfältige Planung, ein reiner VOB-Vertrag und eine präzise Leistungsbeschreibung, die keine Rätsel aufgibt …” „… , Schadensursachen zu erkennen, die z. B. im Tragwerk, der Bauphysik, der Bau- Der Kommentar zur VOB, Teil C, DIN …”

3 Typische Schadensbilder S. 23-46

„… ] Regelanforderung erhöhte Anforderung Bauvertrag nach: DIN 1045 / VOB ZTV-ING Stahlbetonbau Innenbauteil < 0,40 mm …”

doi.org/10.51202/9783816788430

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

HLH

Alle Ausgaben: HLH

HLH Jahrgang 70 (2019) Heft 05 ISSN Online: 1436-5103

Treffer in den folgenden Teilen:

Reinhard Voppel Die VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingungen S. 74

„… HLH Bd. 70 (2019) Nr. 5-Mai74 Recht & Praxis Die VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingungen …” „… wenn die Regelungen dispositiv sind. Die VOB/B ist vorgefertigt und zur vielfachen Anwendung bestimmt …” „… eingeführt. Die VOB/B enthält Regelungen, die gemäß § 307 BGB als unwirksam anzusehen sind, wobei im …”

doi.org/10.37544/1436-5103-2019-05

Kein Zugriff

Markieren für den Zitationsdownload

HLH

Alle Ausgaben: HLH

HLH Jahrgang 73 (2022) Heft 06 ISSN Online: 1436-5103

Treffer in den folgenden Teilen:

Reinhard Voppel Neufassung der VOB/B S. 66

„… 66 HLH BD. 73 (2022) NR. 06Neufassung der VOB/BSeit 2018 steht eine Anpassung der VOB/B …” „… Haltung eingenommen. Inzwischen liegt der Entwurf einer Neufassung der VOB/B vor. Wann die Änderungen in …” „… Kraft treten, ist noch nicht klar.Nach der aktuellen VOB/B kann der Auftraggeber ein-seitig Änderungen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-13

„… Neufassung der VOB/B Reinhard Voppel, KölnRubriken10 Impressum58 Vorschau Juli/August64 Produkte Die …”

doi.org/10.37544/1436-5103-2022-06

Kein Zugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Bauingenieur

Alle Ausgaben: Bauingenieur

Bauingenieur Jahrgang 91 (2016) Heft 09 ISSN Online: 0005-6650

Treffer in den folgenden Teilen:

Wulf Himmel, Alexander Malkwitz Bewertung der Neufassung der VOB/A aus wettbewerblicher Perspektive/Evaluation of the new VOB/A version from a competitive perspective S. 381-387

„… begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“). Bewertung der Neufassung der VOB/A aus …” „… wettbewerblicher Perspektive W. Himmel, A. Malkwitz Zusammenfassung Im April 2016 wurde eine Neufassung der VOB/A …” „… erlassen worden war. Der vorliegende Beitrag untersucht einige Neuregelungen der VOB/A und zeigt, dass …”

Martin Feinendegen, Martin Ziegler Verklebungen beim maschinellen Tunnelvortrieb: Normative Regelungen, Klassifikation und Prognose/Clogging during Mechanized Tunnel Driving: Regulations, Classification and Prognosis S. 350-359

„… behandelt keine derzeit gültige Norm das Thema direkt. DIN 18312, VOB/C: ATV – Untertagebauarbeiten [2 …” „… Hinweis auf Verklebungen in einer deutschen Norm findet sich indirekt in DIN 18319, VOB/C: ATV …” „… von DIN 18312, VOB/C: ATV – Untertagebauarbeiten ableiten lässt, dass die dadurch entstehenden …”

Hartmut Fach Auswirkungen durch das Inkrafttreten der neuen DIN 4109 S. 390-392

„… Konstruktionslehre, Kenntnisse der VOB • Anwendung des SIB-Bauwerke-Programms nach DIN 1076 bzw. die Bereitschaft …” „… im Stahlbau sowie Kenntnisse der HOAI u. VOB • Gute Kenntnisse der MS-Office Anwendungen und der …” „… i Brücken- und Ingenieurbau sowie in Statik und Konstruktionslehre, HOAI, VOB und ggf …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-3

„… · Schraubenvorspannung im Stahlbau Bauvertrag · Neufassung der VOB/A Organ des VDI für Bautechnik B a u in g e n ie u r …”

Kein Titel S. A 4

„… im Stahlbau 381 W. Himmel, A. Malkwitz Bewertung der Neufassung der VOB/A aus wettbewerblicher …” „… Verbundbauweise Stahlbau · Schraubenvorspannung im Stahlbau Bauvertrag · Neufassung der VOB/A Organ des VDI für …”

doi.org/10.37544/0005-6650-2016-09

Kein Zugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Schadensfälle an erdberührten Bauteilen.

Institut für Bauforschung e.V. IFB, Hannover (Hrsg.)

2012

Treffer in den folgenden Teilen:

2 Rechtliche Grundlagen S. 13-17

„… . Seit der Änderung bzw . Neuregelung des Schuldrechts per 01 .01 .2002 ist im BGB und in der VOB/B …” „… VOB/B . Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle …” „… VOB/B hat eine umfangreiche Änderung im Rahmen der Schuldrechtsreform zum Jahr 2002 bzw . mit dem …”

4 Schadenprophylaxe S. 99-106

„… ) . Die Ausführungen in VOB/A § 7 und VOB/B § 1 verdeutlichen die Wichtigkeit einer detaillierten …” „… stellt die häufig nicht VOB-konforme Ausformulierung der Leistungsbeschreibungen dar . Bei der …” „… darstellt, wird insbesondere durch VOB/B § 1 »Art und Umfang der Leistungen« deutlich . Demgemäß gilt bei …”

Literaturverzeichnis S. 107

„… von Bauleistungen nach VOB . 4 . Auflage . Fraunhofer IRB Verlag . Stuttgart, 2009 Scholz, W .; Hiese …”

1 Technische Grundlagen S. 7-12

„… Schutzmaßnahmen« • DIN 18336 »VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische …”

3 Schadensfälle S. 18-98

„… Bedenken beim Auftraggeber bzw . bei der Bauleitung anmelden müssen (vgl . § 4 VOB/B, Ausgabe 2006-09 …”

doi.org/10.51202/9783816786887

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Prüfungsfragen für Bausachverständige.

Norbert Bogusch, Helmut Weber

2015

Treffer in den folgenden Teilen:

2 Juristische Grundlagen S. 17-28

„… Widerspruch? Geben Sie alle Vertragsbestandteile nach § 1 VOB, Teil B in der richti gen Reihenfolge an. Bei …” „… der VOB – abweichend vom BGB – dem Auftraggeber geboten, auf den Lauf der ursprünglichen …” „… fristen als sie in der VOB bestimmt sind. (BGB: Durch Hemmung und Unterbrechung der Verjährungsfrist …”

20 Normen und Richtlinien S. 207-211

„… Inhalt sind allge meine Regelungen für Bauleistungen. Sie wurde in die VOB, Teil C eingegliedert. 3 …”

21 Quoten und Minderwerte S. 212-217

„… die vom Architekten erstellten Leistungs verzeichnisse und die VOB Ausgabe 1988, somit für die …”

22 Ergänzende Hinweise zum Ablauf des Fachgremiums S. 218-235

„… Eingehende Kenntnisse der einschlägigen Teile aus VOB und üblichen Ausschreibungs hilfsmitteln. Kenntnisse …” „… , der Grundzüge des Schadensersatzrechtes, der Vertragsregelun gen der VOB, des …”

11 Baukonstruktion und Tragwerksplanung S. 122-135

„… Splitter an der Drahteinlage hängen. 26 Nennen Sie eine weitere Fachregel (außer den ATV VOB/C), die für …”

18 Flach- und Steildächer S. 185-201

„… dort genannt? a) • DIN 18339 Klempnerarbeiten (VOB Teil C) • Flachdachrichtlinien des Dachdecker …”

6 Mineralische Baustoffe S. 62-86

„… besteht. 10 Was versteht man im Sinne der VOB unter Vorbereitung des Putzunter grundes? Z. B. die …”

doi.org/10.51202/9783816795230

Teilzugriff

Markieren für den Zitationsdownload

HLH

Alle Ausgaben: HLH

HLH Jahrgang 74 (2023) Heft 05 ISSN Online: 1436-5103

Treffer in den folgenden Teilen:

Teilkündigung nach VOB/B S. 54

„… 54 HLH BD. 74 (2023) NR. 05Teilkündigung nach VOB/BDie VOB Vergabe- und Vertragsordnung für …” „… Bauleistungen – Teil B (VOB/B) lässt eine Teilkündigung aus wichtigem Grund zu. Die Voraussetzungen dafür …” „… Dachab-dichtungsarbeiten für ein Justizzentrum beauftragt; die Geltung der VOB/B war vereinbart. Das Justizzentrum ist ein …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-13

„… Dieter Pfannstiel, Breitenbach a.H.Recht & Praxis 54 VERTRAGSRECHT Teilkündigung nach VOB/B Reinhard …”

doi.org/10.37544/1436-5103-2023-05

Kein Zugriff

Markieren für den Zitationsdownload

Ergebnisse (245)